Fourniture, livraison et installation de deux modulaires douches

Ce marché a pour objet la fourniture, la livraison et l'installation de deux modulaires neufs de cinq douches sur le terrain provisoire d'accueil des Gens du Voyage de la Métropole Européenne de Lille (MEL), situé à Ronchin à proximité immédiate du domaine du Golf.
Les prestations comprennent la fabrication, le transport, la pose, le calage des modules sur une plateforme existante en ternaire compacté, ainsi qu'une visite préalable obligatoire et la remise des documents d'exécution (DOE, plans, attestations RE2020, AGEC). Chaque module doit comporter 5 douches individuelles chauffées, 2 lavabos, un local technique fermé, un système de ventilation mécanique, une alarme incendie et des extincteurs réglementaires.
Le marché est conclu à prix forfaitaire, sans décomposition en lots ni en tranches. Le délai contractuel maximum est de 12 semaines à compter de la notification, et le délai d'exécution est un critère de jugement des offres. Les branchements aux réseaux (eau, assainissement, électricité) restent à la charge du Maître d'Ouvrage.