Aménagements sécuritaires, paysagers et réfection du chemin de la Terre au Cluseau avec la création d'un cheminement doux

Ce marché de travaux, passé par la Commune de Prissé (71), porte sur les aménagements sécuritaires, paysagers et la réfection du chemin de la Terre au Cluseau, avec la création d'un cheminement doux. Il est constitué d'un lot unique : Voirie et réseaux divers. Les travaux comprennent des travaux préparatoires (démolition, dépose de mobilier), la réalisation de réseaux d'eaux pluviales, des travaux de voirie (terrassement, structures de chaussée, enrobés BBSG, bordures, cheminement piéton en sablé stabilisé, stationnement en dalles perméables) et des aménagements paysagers (plantations, engazonnement, mobilier). Le chantier doit intégrer les contraintes liées à l'intervention aux abords du giratoire de la RD17 et au maintien de la circulation du bus scolaire pendant toute la durée des travaux. La procédure est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation (max. 3 candidats négociés), les offres devant être remises avant le vendredi 6 novembre 2026 à 12h00. Le délai d'exécution est de 6 mois, dont 1 mois de préparation, avec un démarrage prévu fin janvier 2027. Le jugement des offres se fait sur la base du mémoire technique (50%) et du prix (50%).